工期索赔:守护建设质量和工程进度

案例背景
某房地产开发公司(以下简称“甲方”)与某建筑公司(以下简称“乙方”)签订了一份工程施工合同,约定乙方在2023年6月30日前完成某住宅楼的建设。然而,由于甲方未及时提供施工图纸,导致乙方无法按期开工。此外,甲方还多次变更施工方案,给乙方造成了很大的损失。最终,该住宅楼于2023年8月31日才竣工。
乙方索赔
由于工期延误,乙方向甲方索赔工期延误费。乙方认为,工期延误是由于甲方的原因造成的,因此甲方应当承担相应的责任。
甲方答辩
甲方辩称,工期延误并非完全是由于甲方的原因造成的。甲方提供的施工图纸虽有延迟,但乙方也可以通过加班加点来赶上进度。此外,甲方变更施工方案也是为了提高工程质量,乙方不应因此而索赔。
索赔结果
经过双方协商,最终甲方同意向乙方支付一定金额的工期延误费。
工期索赔的要点
从这个案例中,我们可以总结出工期索赔的几个要点:
1. 工期延误必须是由于发包商的原因造成的。如果工期延误是由于承包商自身的原因造成的,承包商无权索赔。
2. 承包商必须在合理的时间内向发包商提出索赔要求。一般情况下,承包商应在工期延误发生后30天内向发包商提出索赔要求。
3. 承包商必须提供充分的证据证明工期延误是由于发包商的原因造成的。承包商可以提供施工日志、进度表、变更通知单等证据来证明工期延误是由于发包商的原因造成的。
4. 承包商的索赔金额必须合理。承包商的索赔金额应以工期延误造成的实际损失为基础。
兴趣推荐
-
听证会制度:让你的声音在法律舞台上闪耀
2年前: 听证会制度,一个在法律舞台上让你的声音闪耀的机会。它为你提供了一个公开表达自己观点、争取权益的平台,让你在法律的框架下,成为一个积极的参与者。
-
调查取证——寻找被掩盖的真相
2年前: 如神秘学者所说:真相永远不会被掩盖,它总是存在于世界的某个角落,等待着有心人去发现。而调查取证,就是帮助我们发现真相的重要手段,它可能是一个破案的关键,也可能是一个改变世界的发现。
-
十种家暴证据形式:洞察事实,制止暴力
2年前: 家暴是一场可怕的噩梦,它在社会上留下了难以磨灭的伤痕。了解家暴证据形式对于保护受害者和制止暴力行为至关重要。让我们一起认识十种家暴证据形式,从根本上杜绝一切家庭暴力行为。
-
铁将军行车记录仪:守护爱车,保护行车安全
2年前: 在现代社会,汽车已经成为我们生活中不可或缺的一部分。为了保障行车安全,许多车主都会安装行车记录仪,而铁将军行车记录仪以其可靠的性能和丰富的功能,成为许多车主的选择。
-
女子提离职其男友被一并开除,一家欢喜两家愁
2年前: 最近,一则“女子提离职其男友被一并开除”的新闻引发了热议。一位女子在提出离职后,她的男友也收到了公司的辞退通知。这一事件引发了网友的广泛讨论,有人认为这是公司为了报复该女子而做出的不公平行为,也有人认为这是公司为了维护自己的利益而做出的合理决定。
-
高铁上点餐收配送费,合理吗?
2年前: 高铁上点餐,需要收配送费吗?这个问题刚一提出,就引发了热议。有人认为,高铁上点餐收配送费是合理的,因为高铁服务人员需要提供服务,理应得到报酬;也有人认为,高铁上点餐收配送费是不合理的,因为高铁票价已经包含了服务费,乘客不应该再为点餐支付额外的费用。那么,高铁上点餐收配送费到底合不合理呢?
-
必须的艺术
2年前: 在人际关系中,每个人都有自己的原则和底线。有的人喜欢随和包容,而有的人则非常坚持自己的原则。那么,在生活中,我们是否需要坚持某些“必须”呢?
-
判决和裁定的区别,你搞清楚了吗?
2年前: 判决和裁定是两个法律术语,经常出现在关于法律的新闻报道中。它们都是法院作出的决定,但它们之间有一些重要的区别。在本文中,我将解释判决和裁定的区别,并举例说明。
-
寻觅线索:揭开悬案背后的故事
2年前: 在扑朔迷离的案件背后,隐藏着各种线索,等待着人们去发现、解读和分析。这些线索可能是实物、人物、事件、言论等,它们往往能够帮助人们还原真相,将罪犯绳之以法。
-
实锤的艺术
2年前: 随着社交媒体的兴起,“实锤”一词逐渐变得家喻户晓。它是一种利用证据或事实来证明某件事或某个人所做的行为或言论的真伪。在瞬息万变的互联网世界中,“实锤”往往可以瞬间改变一个人或事物的命运。
-
热点资讯删除指南:让负面信息消失得无影无踪
2年前: 在信息爆炸的时代,热点资讯层出不穷,但有时我们也会遇到一些负面信息或不实传闻,想要将其删除却不知从何下手。别担心,本指南将为你提供详细的步骤,让你轻松删除热点资讯,让负面信息消失得无影无踪。
-
诉诸无知:当争论没有道理,就只能抓瞎了
2年前: 上网冲浪时,我们经常会看到一些人随口说出一些言论,他们说话的时候常说“难道我不知道吗?”一类的句子,这种行为就是诉诸无知。诉诸无知是什么?诉诸无知的危害有哪些?我们应该如何避免诉诸无知?今天就和大家聊聊这些。
-
杨紫邓伦发文互撕,背后原因耐人寻味
2年前: 杨紫和邓伦,这对昔日的荧屏情侣,最近突然在微博上互撕起来,引发了网友的热烈讨论。究竟是什么原因导致了他们的反目,背后又有哪些不为人知的故事呢?
-
华硕价格:品质与价格的完美平衡
2年前: 华硕作为全球知名的科技品牌,一直以其优质的产品和合理的价格赢得消费者的青睐。在这篇文章中,我们将深入探讨华硕产品的价格策略,看看它是如何做到品质与价格的完美平衡的。
-
高校绩效工资:合理调配,激励才更有效
2年前: 高校教师的绩效工资制度是一项重要的薪酬制度,直接关系到教师的工作积极性和创造性。合理的绩效工资制度可以激励教师努力工作,提高教学质量,促进高校的发展。
-
利,是双刃剑
2年前: 利,是把双刃剑,用得好可以造福人们,用得不好可以伤人害己。
-
倚老卖老,理所当然 or 道德绑架?
2年前: 倚老卖老,一个常见的社会现象。老人倚仗自己的年龄和经验,对他人颐指气使,要求特殊待遇。这样的行为,是否合理?本文将从正反两方面,对倚老卖老进行剖析。
-
员工工作评价:一面镜子,照出职场真相
2年前: 员工工作评价是一项重要的管理工作,它可以帮助企业发现员工的优点和不足,以便更好地进行人才培养和绩效管理。同时,员工工作评价也是一面镜子,照出职场真相。
-
类比论证:从比较中得出结论
1年前: 类比论证是一种从两个或多个相似的事物中得出结论的论证方法。它是我们日常生活中常用的思维方式,也是科学研究中不可或缺的手段。类比论证可以帮助我们理解新事物,发现新规律,解决新问题。
-
专家解读未婚女性不能申请精子库:背后的合理与不合理
1年前: 未婚女性能否申请精子库一直是一个备受争议的话题。近年来,随着社会风气的逐渐开放,越来越多的未婚女性开始考虑通过精子库生育孩子。然而,在现实生活中,许多精子库却对未婚女性申请精子库设置了重重限制,甚至直接拒绝为她们提供服务。那么,未婚女性到底能不能申请精子库呢?背后的合理与不合理又是什么?今天我们就来一起探讨一下。